Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договр на устройство бетонного пола

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

О нас Экспресс Пол:. Мы небольшая команда "Экспресс-Пол", а ранее "Сервис-Пол" работаем с года по узкой специализации устройство стяжек пола, и подготовка основания под напольные покрытия, за это время без малого за 16 лет мы накопили огромный опыт в технологиях сухая стяжка Кнауф , и с недавнего времени освоили технологию полусухая механизированная стяжка имеем свое оборудование. С года также предоставляем услугу по машинной штукатурке стен, потолков. Стоимость порученных Подрядчику работ определяется договорной ценой:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Контактная информация

О нас Экспресс Пол:. Мы небольшая команда "Экспресс-Пол", а ранее "Сервис-Пол" работаем с года по узкой специализации устройство стяжек пола, и подготовка основания под напольные покрытия, за это время без малого за 16 лет мы накопили огромный опыт в технологиях сухая стяжка Кнауф , и с недавнего времени освоили технологию полусухая механизированная стяжка имеем свое оборудование.

С года также предоставляем услугу по машинной штукатурке стен, потолков. Стоимость порученных Подрядчику работ определяется договорной ценой:. В день завершения работ на объекте указанный в п. По получению уведомления или по факту окончания работ Заказчик обязан приступить к приемке работ и завершить ее в этот же день.

Результат приемки работ Подрядчиком и передача работ Заказчиком оформляется подписанием Акта приемки выполненных работ. В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта, мотивируя тем, что работы выполнены не качественно, стороны фиксируют замечания и Подрядчик устраняет замечания в отдельно оговоренный срок. В случае если Заказчик не подписывает Акт по причине неявки для приемки работ, либо по другим причинам, не зависящим от Подрядчика, работы считаются выполненными, в Акте делается соответствующая пометка, Акт считается подписанным обеими сторонами.

Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность выполнения работ по данному Договору:. Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Подрядчика к месту работ. На прилегающей к дому территории предоставить Подрядчику на период выполнения работ площадку для временного размещения оборудования и материалов площадью не менее трех парковочных мест. Предоставить точку подключения к водопроводу не далее 50 м от предполагаемого места размещения оборудования.

Предоставить точку подключения к бесперебойному источнику электроэнергии V в помещении, где производятся работы по устройству стяжки. Подрядчик после завершения работ обязан своими силами произвести вывоз остатков материала, мусора, возникшего в результате производства работ. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему договору в соответствии со СНиП 2. При выполнении работ строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех условий Договора. Настоящий Договор составлен на 1 двустороннем листе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

Перед сдачей производится уборка остатков собственного строительного мусора. Подготовленное помещение передается представителю Заказчика по Акту, который подписывается уполномоченными представителями сторон на объекте. При данной технологии не рекомендуется делать стяжку тоньше 40 мм. Над коммуникациями, проложенными по полу водопроводные трубы, электрические кабели в гофротрубе минимально допустимая толщина стяжки должна составлять 40 мм.

В течение первых пяти дней после укладки стяжки не проветривать помещения. Не допускать сквозняков! Ни при каких обстоятельствах нельзя применять быструю искусственную сушку, поскольку сильно увеличивается риск растрескивания и кручения стяжки.

В процессе твердения стяжки допускается появление отдельных усадочных трещин. Рекомендуется через 12 часов после устройства стяжки укрыть поверхность стяжки пленкой на суток. Если нет возможности укрыть стяжку пленкой, необходимо дважды на второй и четвертый день после завершения работ смочить поверхность стяжки водой гр.

Составили настоящий Акт в том, что на объекте Заказчика, находящегося по адресу:. Заказчик не имеет претензий по качеству, сроку и объему выполненных работ. О нас Экспресс Пол: Здравствуйте. Экспресс Пол — Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность выполнения работ по данному Договору: Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Подрядчика к месту работ.

На поверхности не должно оставаться предметов, об которые, можно порвать полиэтиленовую пленку. Для исключения абсорбирования воды бетонным основанием из раствора, на поверхностях перекрытий расстилается полиэтиленовая пленка мк. По окончании этого этапа подписывается Акт освидетельствования скрытых работ на бланке, предоставленном Заказчиком. По периметру помещений на глубину стяжки устанавливается демпферная лента — вспененный полиэтилен, толщиной 5 мм. Колонны, трубы, короба, а также другие открытые конструкции, соприкасающиеся с выполняемой конструкцией пола, изолируются от нее демпферной лентой.

Производство стяжки из цементно-песчаного раствора: Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке. Туда же дозируется и мешок цемента, вода и фиброволокно при использовании стальной сетки для армирования стяжки, фиброволокно может не добавляться - происходит перемешивание. При правильной загрузке резервуара процесс смешивания заканчивается при добавке последних компонентов, смесь становится гомогенной.

Объем резервуара позволяет готовить единовременно до литров смеси. Подача готовой смеси цементно-песчаного раствора осуществляется сжатым воздухом по гибким шлангам. Поступивший из гасителя раствор вручную равномерным слоем распределяют по помещению.

Затем смесь жесткого цементно-песчаного раствора укладывается, уплотняется и выравнивается ручным инструментом правилом. После укладки и выравнивания смеси жесткого цементно-песчаного раствора, поверхность стяжки шлифуется затирочной машиной. По окончанию шлифовки затирки кельмой, либо шпателем прорезаются деформационные швы также технические глубиной 1, см линейное расширение , шириной мм.

Швы прорезаются согласно техническому заданию, при его отсутствии согласно СНиП. Скачать : Договор подряда с физ. Введите пожалуйста Имя. Контактный номер. ИП Куканов. Наименование работ. Цена за ед. Сумма руб.

Договор подряда на устройство пола с топпингом

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Полы выполненные по этой технологии в эксплуатации за многие годы показали хорошие показатели по прочности и износостойкости. Армирование бетонного пола производится арматурной сеткой, толщина заливаемого бетона составляет мм. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, сметным расчетом и требованиями СНиП. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заканчивает свое действие после надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

Устройство подбетонки основания средней толщиной 50 мм, из бетона марки В 7,5. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если споры и разногласия не урегулированы путем переговоров, они будут рассматриваться в Арбитражном суде , в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предмет договора. Сроки выполнения работ: рабочих дней после поставки материалов и согласования макетов. Подрядчик обязуется осуществлять доставку персонала, материалов и всех комплектующих, необходимых для производства работ, техники, оборудования и инструмента к непосредственному месту производства работ собственными силами и средствами. Стоимость договора. Окончательные объемы и стоимость работ определяются исходя из фактически выполненных объемов работ.

Тема: Договор на устройство бетеонных полов

Введите символы c изображения: Договор на устройство гидроизоляции В состав проникающей гидроизоляции входит кварцевый песок, имеющий тонкий помол. Смета на финансирование на охрану труда пример оформления. В общем случае устройство гидроизоляции фундамента делится на три группы:. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Мы небольшая команда "Экспресс-Пол", а ранее "Сервис-Пол" работаем с года по узкой специализации устройство стяжек пола, и подготовка основания под напольные покрытия, за это время без малого за 16 лет мы накопили огромный опыт в технологиях сухая стяжка Кнауф , и с недавнего времени освоили технологию полусухая механизированная стяжка имеем свое оборудование. С года также предоставляем услугу по машинной штукатурке стен, потолков. Стоимость порученных Подрядчику работ определяется договорной ценой:.

Договор с заказчиком (физическим лицом)

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

.

.

Договор подряда по ремонту полов

.

.

Договор устройство бетонного пола

.

Устройство подбетонки основания средней толщиной 50 мм, из бетона марки В 7,5. Устройство бетонного основания с достигаемой ровностью 2.

.

.

.

.

.

.

.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Комментариев: 2
  1. wrisgillighri1970

    Образцы договоров с физическим и юридическим лицом, образцы смет по сухой и полусухой стяжке пола

  2. raininscartent1986

    Любой современный качественный и тем более дизайнерский ремонт требует особого отношения к полам.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2020 Юридическая консультация.